ДОГОВОР № _____
на выполнение работ по съёмке рельефа дна промером
в порту _____________________
«___»_______________202___ г. г. Новороссийск
Федеральное Государственное Унитарное предприятие «РОСМОРПОРТ», именуемое в дальнейшем «ПОДРЯДЧИК», в лице _________________ , действующего на основании доверенности № _______ от ___________г. и ______________________________, именуемое в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК» в лице _______________, действующего на основании __________________, с другой стороны, заключили настоящий договор подряда (далее - Договор) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1. ЗАКАЗЧИК поручает, а ПОДРЯДЧИК принимает на себя обязательства на выполнение работ по съемке рельефа дна промером в объёме Технического задания (Приложение № 1), в сроки, установленные Календарным планом работ (Приложение № 2), являющихся неотъемлемыми частями настоящего Договора:
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________,
сдать результат работы ЗАКАЗЧИКУ, а ЗАКАЗЧИК обязуется принять их результат и оплатить ПОДРЯДЧИКУ обусловленную настоящим договором цену.
1.2. ПОДРЯДЧИК имеет право привлекать сторонние специализированные организации, имеющие соответствующие лицензии или разрешения для выполнения отдельных видов работ в объеме настоящего Договора. В этом случае ответственность за полноту и качество выполняемых работ несет ПОДРЯДЧИК.
2. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.
2.1. Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного исполнения ими своих обязательств по настоящему Договору.
2.2. Начало выполнения работ в течение трех календарных дней после оплаты аванса в размере 30% от стоимости работ.
2.3. Срок сдачи выполненных работ по Договору в течение ________________ (__________) календарных дней.
2.4. Содержание и сроки выполнения работ определяются в соответствии с требованиями Технического задания и календарного плана (Приложения №1 и №2), являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора.
3.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Права и обязанности ПОДРЯДЧИКА
3.1.1. ПОДРЯДЧИК обязуется выполнить все работы надлежащего качества, в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим договором, техническим заданием (Приложение № 1) и календарным планом (Приложение № 2).
3.1.2. ПОДРЯДЧИК обязан обеспечить производство и качество всех работ в соответствии с действующими нормами, техническими условиями, техническим заданием (Приложение №1).
3.1.3. ПОДРЯДЧИК обязан обеспечить выполнение работ своими силами и средствами, а также силами и средствами привлеченных организаций. При этом ПОДРЯДЧИК несет ответственность перед ЗАКАЗЧИКОМ за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств привлечёнными организациями.
3.1.4. ПОДРЯДЧИК обязан производить сдачу выполненных работ с предоставлением отчетных материалов.
3.1.5. ПОДРЯДЧИК при выполнении работ по настоящему договору выполняет все необходимые противопожарные мероприятия и мероприятия по соблюдению техники безопасности и охране окружающей среды в течение всего срока действия договора.
3.1.6. ПОДРЯДЧИК несет ответственность за соблюдение правил техники безопасности при работе со специальной техникой, другими машинами, механизмами, оборудованием и материалами.
3.1.7. ПОДРЯДЧИК обязуется выполнять надлежащим образом все свои обязательства, предусмотренные договором и законодательством Российской Федерации.
3.1.8. ПОДРЯДЧИК обязан при осуществлении работ соблюдать требования Федерального закона от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» и иных нормативных правовых актов об охране окружающей среды и о безопасности работ. Подрядчик несет ответственность за нарушение указанных требований в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.1.9. Все суммы убытков и компенсаций, подлежащих уплате третьим лицам по искам в связи с нарушением ПОДРЯДЧИКОМ правил и норм соблюдения охраны окружающей среды и безопасности проведения работ, возлагаются на ПОДРЯДЧИКА.
3.1.10. ПОДРЯДЧИК обязуется осуществлять работы в соответствии с природоохранным законодательством РФ:
не допускать загрязнения акватории моря;
в пределах водоохраной зоны и прибрежной защитной полосы водного объекта соблюдать режим ведения хозяйственной деятельности в соответствии с действующим законодательством;
немедленно информировать ЗАКАЗЧИКА об аварийных и других чрезвычайных ситуациях в зоне проведения работ;
своевременно осуществлять мероприятия по предупреждению и устранению аварийных и других чрезвычайных ситуаций, влияющих на состояние водного объекта.
3.2. Права и обязанности ЗАКАЗЧИКА
3.2.1. ЗАКАЗЧИК обязуется принять выполненные работы в порядке, предусмотренном настоящим договором.
3.2.2. ЗАКАЗЧИК обязуется оплатить выполненные работы в размере, предусмотренном настоящим договором.
3.2.3. ЗАКАЗЧИК вправе во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой ПОДРЯДЧИКОМ, не вмешиваясь в его деятельность.
3.2.4. Если ПОДРЯДЧИК не приступает своевременно к исполнению настоящего договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, ЗАКАЗЧИК вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.
3.2.5. Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, ЗАКАЗЧИК вправе назначить ПОДРЯДЧИКУ разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении ПОДРЯДЧИКОМ в назначенный срок этого требования, отказаться от настоящего договора либо устранить недостатки своими силами, или поручить устранение недостатков третьему лицу с отнесением расходов на ПОДРЯДЧИКА, а также потребовать возмещение убытков.
4. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Оплата по настоящему Договору производится безналичным расчетом на основании счета, выставляемого ПОДРЯДЧИКОМ ЗАКАЗЧИКУ. Цена работ по настоящему Договору определяется согласно Смете на производство работ (Приложение № 3) и составляет ____________ рублей, в том числе НДС 22% __________ рублей.
4.2. ПОДРЯДЧИК, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента заключения Договора, направляет ЗАКАЗЧИКУ счет на аванс.
4.3. ЗАКАЗЧИК в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения от ПОДРЯДЧИКА счета, производит оплату аванса в размере 30% от стоимости работ, указанной в п. 4.1. настоящего Договора, в сумме ___________ рублей, в том числе НДС 22%__________ рублей.
4.4. Окончательный платеж: ЗАКАЗЧИК, на основании подписанных сторонами акта сдачи-приёмки выполненных работ, представленных отчетных материалов в течение 10 (десяти) банковских дней с даты получения от ПОДРЯДЧИКА счета на оплату и надлежаще оформленной счета-фактуры, перечисляет на расчетный счет ПОДРЯДЧИКА сумму в размере 70% от общей цены работ по настоящему договору, указанной в п. 4.1. настоящего Договора, что составляет _____________ (__________) рублей, в том числе НДС 22 % – __________ (___________________) рублей.
5. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ
5.1. По завершении работ ПОДРЯДЧИК представляет ЗАКАЗЧИКУ:
5.1.1. Технический отчет на бумажном носителе в _____ экземплярах, с приложением отчётных планшетов промеров ______________________ в __ экземплярах.
5.1.2. Акт сдачи-приёмки выполненных работ.
5.2. ЗАКАЗЧИК в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения акта сдачи-приёмки выполненных работ и документов, указанных в п.5.1.1. настоящего договора, обязан направить ПОДРЯДЧИКУ подписанный акт сдачи-приёмки выполненных работ или мотивированный отказ от приёмки работ.
5.3. В случае мотивированного отказа ЗАКАЗЧИКА от приёмки выполненных работ, сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.
5.4. В случае досрочного выполнения работ ЗАКАЗЧИК вправе принять и оплатить работы по Договору.
5.5. Результаты работ (материалы съёмки рельефа дна промером) принадлежат ЗАКАЗЧИКУ.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по Договору, при нарушении его условий, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие действия непреодолимой силы (форс-мажор), т.е. чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств, при конкретных условиях конкретного периода времени. К обстоятельствам непреодолимой силы Стороны настоящего Договора отнесли такие: явления стихийного характера - землетрясение, наводнение, удар молнии, извержение вулкана, сель, оползень, цунами и т.п.; неблагоприятные гидрометеорологические условия - ветер силой 10м/с и более; волнение моря более 3-х баллов; осадки – дождь со снегом, снег, град.
6.2. Сторона, которая не может выполнить свои обязательства по настоящему Договору в результате форс-мажорных обстоятельств, должна уведомить другую сторону о начале и прекращении их действия не позже 5-ти (пяти) рабочих дней с момента их возникновения (прекращения). В противном случае она лишается права на них ссылаться. Документ, выданный соответствующим компетентным органов, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.
6.3. В случаях, когда работы выполнены ПОДРЯДЧИКОМ с отступлениями от настоящего договора, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, препятствующими использованию объекта по назначению, ЗАКАЗЧИК вправе по своему выбору:
6.3.1. Потребовать от ПОДРЯДЧИКА безвозмездного устранения недостатков в разумный срок.
6.3.2. Потребовать от ПОДРЯДЧИКА соразмерного уменьшения установленной за работу цены.
6.3.3. Устранить недостатки своими силами или привлечь для их устранения третье лицо с отнесением расходов на устранение недостатков на ПОДРЯДЧИКА.
6.4. За ущерб, причиненный третьему лицу в процессе выполнения работ, отвечает ПОДРЯДЧИК, если не докажет, что ущерб был причинен вследствие обстоятельств, за которые отвечает ЗАКАЗЧИК.
6.5. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки ЗАКАЗЧИКОМ, несет ПОДРЯДЧИК.
6.6. Возмещение убытков не освобождают сторону, нарушившую договор, от исполнения своих обязательств в натуре.
6.7. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства по оплате Работ, Подрядчик вправе потребовать уплату пени в размере 0,1 (одной десятой) процента от неоплаченной суммы, за каждый день просрочки.
6.8. В случае нарушения Подрядчиком сроков окончания работ, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплату пени в размере 0,1 (одной десятой) процента от стоимости невыполненных работ за каждый день просрочки. Соответствующий размер пени может быть удержан Заказчиком из любого платежа по договору.
7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
7.1. ПОДРЯДЧИК несет полную ответственность за достоверность данных, указанных в отчетных материалах в течение 12 (двенадцати) месяцев с момента подписания акта сдачи-приёмки выполненных работ.
7.2. Гарантия качества распространяется на все работы, выполненные ПОДРЯДЧИКОМ по настоящему договору.
7.3. ПОДРЯДЧИК несет ответственность согласно законодательству Российской Федерации с соблюдением требований ст.755 Гражданского кодекса Российской Федерации за недостатки (дефекты), обнаруженные в период выполнения Работ и в течение Гарантийного периода.
7.4. Если в течение Гарантийного периода будет обнаружено, что работы не выполнены или выполнены ненадлежащим образом, что является следствием неудовлетворительного исполнения своих обязательств ПОДРЯДЧИКОМ по настоящему договору, ПОДРЯДЧИК обязан за свой счет, своими средствами и силами и/или привлеченных к выполнению работ субподрядчиков в безусловном порядке в согласованные Сторонами сроки устранять выявленные дефекты, если не докажет, что они произошли не по его вине.
7.5. В случае, указанном в п.7.4. настоящего договора, ЗАКАЗЧИК совместно с ПОДРЯДЧИКОМ в течение 3 (трех) рабочих дней с момента обнаружения (выявления) недостатков (дефектов) составляют Акт о недостатках (дефектах).
При этом, если в течение 10 (десяти) календарных дней с момента отправки извещения ЗАКАЗЧИКОМ ПОДРЯДЧИК не подписал, или направил отказ от подписания Акта о недостатках (дефектах), определяющим документом для установления их наличия является акт экспертного обследования, составленный ЗАКАЗЧИКОМ с участием независимого эксперта.
7.6. В случае если ПОДРЯДЧИК, в согласованные с ЗАКАЗЧИКОМ сроки, не устранит выявленные дефекты и недостатки в работе, то ЗАКАЗЧИК вправе, без ущемления прав по гарантии, устранить дефекты и недостатки в Работе за счет собственных средств с последующим взысканием с ПОДРЯДЧИКА понесенных затрат.
7.7. ПОДРЯДЧИК несет ответственность за все скрытые ошибки, которые не были выявлены к началу Гарантийного периода, если они связаны с некачественным выполнением работ ПОДРЯДЧИКОМ.
8. УСЛОВИЯ РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
8.1. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров.
8.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Краснодарского края в установленном законодательством порядке.
8.3. Ответ на предъявленную претензию противоположной Стороной должен быть дан в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента ее получения.
9. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
9.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.
9.2. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно, по взаимному письменному соглашению сторон, путем заключения соглашения о расторжении.
10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
10.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
10.2. Стороны не имеют право передавать свои права по настоящему Договору третьим лицам без письменного согласия другой стороны.
11. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ:
Техническое задание на ___ л.
Календарный план работ на ___ л.
Смета на производство работ на ____ л.
12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН.
«ЗАКАЗЧИК» «ПОДРЯДЧИК»
ФГУП «РОСМОРПОРТ»
Юридический адрес:
127055, г. Москва, ул. Сущевская д. 19, стр. 7
Азово-Черноморский бассейновый филиал
ФГУП «РОСМОРПОРТ»
Фактический адрес:
353900, г. Новороссийск, ул. Советов д. 19
ИНН 7702352454/КПП 231502001
р/сч. 40502810914050000012
Филиал ОАО Банк ВТБ в г. Краснодар
к/с 30101810100000000987
БИК 040349987
11. ПОДПИСИ СТОРОН
__________________ /________________/ ________________/________________/
Приложение № 1
к Договору подряда № ____ от «____»__________202__ г. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по съёмке рельефа дна промером в порту ________________________.
Основание для выполнения работ.
Договор подряда № _________________от «____»______________202__г.
Виды, районы и объёмы работ.
№ п/п Наименование Причал Пирс Акватория Рекомендованный путь Район якорных мест 1. Тип съемки. 2. Способ съемки. 3. Масштаб отчетного планшета. 4. Средняя квадратичная погрешность определения места. 5. Междугалсовые расстояния (м). 6. Перекрытие смежных полос. 7. Расположение галсов съемки. 8. Средняя квадратичная погрешность положения глубин, не более (м). 9. Система координат. 10. Высотная основа. 11. Частота определений места на галсе. 12. Район работ. 13. Руководящие документы 14. Шаг изобат 15. Дополнительные требования 16. Общий объем
Цели работ.
Технические средства и способы выполнения работ.
Основные требования по точности съёмки:
Порядок, сроки и форма представления отчётных материалов.
Разработал
ЗАКАЗЧИК:
«Согласовано»
ПОДРЯДЧИК
«____» ________________202___г.
Приложение № 2
к Договору подряда № ____________
от «___»_______________202___ г.
Календарный план работ
Наименование работ Срок начала работ Срок окончания работ НДС 22%, руб. Итого без НДС 22%, руб. Итого с НДС, руб.
«ЗАКАЗЧИК»
_________________________
«ПОДРЯДЧИК»
___________________________________
.
Приложение № 3
к Договору подряда № ____________
от «___»_______________202___ г.
Смета на производство работ
№ п/п Шифр и № позиции нормативов Наименование работ и затрат Количество Цена
(руб.) Стоимость
(руб.) Примечание Ед.измерения 1 2 3 4 5 6 7 1 Спр. Базовых цен на инженерные изыскания для строительства. Инженерно- гидрографические работы
Гл.1, п.3, табл.9, § 20
(Гл. 1, п. 2, табл. 7, § 4)
Общие указания, п.8, п.п. «в»
Гл.1, п .4. Промер глубин на участках акватории с открытой водной поверхностью с составлением плана в масштабе 1:500 (2-я категория сложности)
- полевые работы
- выполнение изысканий на акватории со специальным режимом
- камеральные работы
- представление материалов в электронном виде 2 То же, гл.6, п. 4, табл. 33, § 4 Разные гидрографические и
геодезические работы:
- планово-высотная привязка отдельных точек (характерные точки пирсов) ИТОГО:
в том числе:
- полевые работы
- камеральные работы 3 То же
Общие указания п.9, таб. 4, § 1 Расходы на внутренний транспорт 4 То же
Общие указания п.10, таб.5, § 5 Расходы на внешний транспорт (продолжительность работ до 1 мес.) 5 То же
Ч.III п.2, таб.70, §22. Содержание изыскательского оборудования:
- катера (50 л.с.) 6 То же
Ч.III п.2, таб.70, §15. Содержание изыскательского оборудования:
- эл. станции передвижной (мощностью до 4 квт.)
7 То же
Общие указания п.13 Расходы на организацию и ликвидацию работ ИТОГО в ценах 1991 года: 8 Письмо Минрегион России № 23167-АП/08 от 03.09.2012г
Приложение 2 Индекс изменения стоимости к базовым ценам на 3 кв.2012 года.
ИТОГО в текущих ценах
3-го квартала 2012 года:
9 Накладные расходы (от ФОТ) 10 Сметная прибыль (от ФОТ)
И Т О Г О: 11 НДС В С Е Г О по смете:
PAGE
PAGE 10